Resoluciones

Dictamen del Consejo Consultivo de Castilla y León núm 543 del 2008 Dictamen del Consejo Consultivo de Castilla y León núm 543 del 2008 Costales, Consejero Sr. Pérez Solano, Consejero Sr. Madrid López, Consejero Sr. Nalda García, Consejero y Ponente Sr. Sobrini Lacruz, Secretario La Sección Primera del Consejo Consultivo de Castilla y León, reunida en Zamora el día 17 de julio de 2008, ha examinado el expediente de resolución de contrato administrativo de obras suscrito entre la Diputación de xxxx1 y la empresa ?xxxx2 S A... ...en el informe emitido el 7 de abril de 2008. 5 Quinto.- El 23 de mayo de 2008 el Secretario General de la Diputación de xxxx1 realiza un exhaustivo informe jurídico sobre la resolución del contrato. En tal estado de tramitación, se dispuso la remisión del expediente al Consejo Consultivo de Castilla y León para que emitiera dictamen. II CONSIDERACIONES JURÍDICAS 1ª.- El Consejo...

Dictamen del Consejo Consultivo de Castilla y León núm 680 del 2007 Dictamen del Consejo Consultivo de Castilla y León núm 680 del 2007 García, Consejero Sr. Sobrini Lacruz, Secretario La Sección Primera del Consejo Consultivo de Castilla y León, reunida en Zamora el día 30 de agosto de 2007, ha examinado el expediente de resolución de contrato suscrito por el Ayuntamiento de xxxx, y a la vista del mismo y tal como corresponde a sus competencias, emite, por unanimidad , el siguiente r DICTAMEN I ANTECEDENTES DE... ...resolución del contrato e incautación de la garantía. 2 En tal estado de tramitación, se dispuso la remisión del expediente al Consejo Consultivo de Castilla y León para que emitiera dictamen. II CONSIDERACIONES JURÍDICAS 1ª.- El Consejo Consultivo de Castilla y León dictamina en el presente expediente con carácter preceptivo, de conformidad con lo previsto en el artículo 4.1.h),3º de la Ley...

Dictamen del Consejo Consultivo de Castilla y León núm 615 del 2005 Dictamen del Consejo Consultivo de Castilla y León núm 615 del 2005 Costales, Consejero Sr. Pérez Solano, Consejero Sr. Quijano González, Consejero Sr. Madrid López, Consejero y Ponente Sr. Nalda García, Consejero Sr. Sobrini Lacruz, Secretario La Sección Primera del Consejo Consultivo de Castilla y León, reunida en Valladolid el día 16 de marzo de 2006, ha examinado el expediente relativo a la resolución del contrato administrativo de obra suscrito entre... ...de febrero de 2006, tras lo cual acuerda la Presidenta del Consejo Consultivo acuerda levantar la suspensión y reanudar el plazo para la emisión del dictamen. II CONSIDERACIONES JURÍDICAS 1ª.- El Consejo Consultivo de Castilla y León dictamina en el presente expediente, con carácter preceptivo, de conformidad con lo previsto en el artículo 4.1.h),3º de la Ley 1/2002, de 9 de abril...

Dictamen del Consejo Consultivo de Castilla y León núm 9 del 2009 Dictamen del Consejo Consultivo de Castilla y León núm 9 del 2009 . Fernández Costales, Consejero Sr. Pérez Solano, Consejero y Ponente Sr. Madrid López, Consejero Sr. Nalda García, Consejero Sr. Sobrini Lacruz, Secretario La Sección Primera del Consejo Consultivo de Castilla y León, reunida en Zamora el día 12 de febrero de 2009, ha examinado el expediente de resolución de contrato suscrito entre el Ayuntamiento de xxxx1 y D. xxxx2 y Dña. xxxx3, y a la... Local desestima las alegaciones realizadas por el contratista, suspendiendo el plazo para resolver hasta la emisión del dictamen por este Consejo Consultivo. En tal estado de tramitación, se dispuso la remisión del expediente al Consejo Consultivo de Castilla y León para que emitiera dictamen. II CONSIDERACIONES JURÍDICAS 1ª.- El Consejo Consultivo de Castilla y León dictamina en el...

Dictamen del Consejo Consultivo de Castilla y León núm 172 del 2009 Dictamen del Consejo Consultivo de Castilla y León núm 172 del 2009 Hoyos, Consejero Sr. Fernández Costales, Consejero y Ponente Sr. Pérez Solano, Consejero Sr. Madrid López, Consejero Sr. Nalda García, Consejero Sr. Sobrini Lacruz, Secretario La Sección Primera del Consejo Consultivo de Castilla y León, reunida en Zamora el día 25 de marzo de 2009, ha examinado el expediente de resolución del contrato de obras suscrito entre el Ayuntamiento de xxxx1 e... ...obras y reparaciones que se reflejan en el informe, a la vez de no haber entregado la obra en la fecha que menciona el contrato suscrito?), incautar la garantía constituida, y reclamar al contratista indemnización por daños y perjuicios. Octavo.- Remitido el expediente al Consejo Consultivo de Castilla y León para dictamen, mediante Acuerdo de su Presidente de 8 de enero de 2009, fecha en la...

Dictamen del Consejo Consultivo de Castilla y León núm 76 del 2008 Dictamen del Consejo Consultivo de Castilla y León núm 76 del 2008 , Consejero y Ponente Sr. Pérez Solano, Consejero Sr. Madrid López, Consejero Sr. Sobrini Lacruz, Secretario La Sección Primera del Consejo Consultivo de Castilla y León, reunida en Zamora el día 28 de febrero de 2008, ha examinado el expediente relativo a la resolución del contrato de obras suscrito entre el Ayuntamiento de xxxxx y la empresa ?xxxxx?, y a la vista del mismo y tal como... ...fotografías de la ejecución del contrato. Quinto.- El 20 de diciembre de 2007 se formula propuesta de resolución declarativa de la resolución del contrato, por demora en el cumplimiento del plazo de ejecución. En tal estado de tramitación, se dispuso la remisión del expediente al Consejo Consultivo de Castilla y León para que emitiera dictamen. II CONSIDERACIONES JURÍDICAS 1ª.- El Consejo...

Dictamen del Consejo Consultivo de Castilla y León núm 1124 del 2007 Dictamen del Consejo Consultivo de Castilla y León núm 1124 del 2007 Sr. Estella Hoyos, Consejero Sr. Fernández Costales, Consejero Sr. Pérez Solano, Consejero Sr. Quijano González, Consejero Sr. Madrid López, Consejero y Ponente Sr. Nalda García, Consejero Sr. Sobrini Lacruz, Secretario La Sección Primera del Consejo Consultivo de Castilla y León, reunida en Zamora el día 27 de diciembre de 2007, ha examinado el expediente de resolución de contrato suscrito entre... ...de resolución citada. En tal estado de tramitación, se dispuso la remisión del expediente al Consejo Consultivo de Castilla y León para que emitiera dictamen. II CONSIDERACIONES JURÍDICAS 1ª.- El Consejo Consultivo de Castilla y León dictamina en el presente expediente, con carácter preceptivo, de conformidad con lo previsto en el artículo 4.1.h), 1º de la Ley 1/2002, de 9 de abril, reguladora del...

Dictamen del Consejo Consultivo de Castilla y León núm 178 del 2009 Dictamen del Consejo Consultivo de Castilla y León núm 178 del 2009 , Consejero Sr. Madrid López, Consejero Sr. Nalda García, Consejero y Ponente Sr. Sobrini Lacruz, Secretario La Sección Primera del Consejo Consultivo de Castilla y León, reunido en Zamora el día 25 de marzo de 2009, ha examinado el expediente relativo a la resolución del contrato de enajenación de una parcela propiedad del Ayuntamiento de xxxxx, y a la vista del mismo y tal como corresponde a... ...importe de la garantía retenida, acordándose por otro lado una ampliación del plazo para resolver de tres meses. En tal estado de tramitación, se dispuso la remisión del expediente al Consejo Consultivo de Castilla y León para que emitiera dictamen. 4 II CONSIDERACIONES JURÍDICAS 1ª.- El Consejo Consultivo de Castilla y León dictamina en el presente expediente, con carácter preceptivo, de...

Dictamen del Consejo Consultivo de Castilla y León núm 380 del 2007 Dictamen del Consejo Consultivo de Castilla y León núm 380 del 2007 Sección Primera del Consejo Consultivo de Castilla y León, reunida en Zamora el día 24 de mayo de 2007, ha examinado el expediente relativo a la modificación del contrato suscrito entre el Ayuntamiento de xxxxx y la mercantil qqqqqq, S.A., y a la vista del mismo y tal como corresponde a sus competencias, emite, por unanimidad , el siguiente DICTAMEN I ANTECEDENTES DE HECHO El día 25 de... ...explotación del EDAR. Octavo.- El dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda, en la sesión celebrada el día 29 de marzo de 2007, realiza una propuesta de acuerdo informando favorablemente la propuesta de modificación del contrato presentada por la mercantil. En tal estado de tramitación, se dispuso la remisión del expediente al Consejo Consultivo de Castilla y León para que emitiera dictamen...

Dictamen del Consejo Consultivo de Castilla y León núm 613 del 2006 Dictamen del Consejo Consultivo de Castilla y León núm 613 del 2006 Ponente Sr. Fernández Costales, Consejero Sr. Pérez Solano, Consejero Sr. Quijano González, Consejero Sr. Madrid López, Consejero Sr. Nalda García, Consejero Sr. Sobrini Lacruz, Secretario La Sección Primera del Consejo Consultivo de Castilla y León, reunida en Zamora el día 18 de julio de 2006, ha examinado el expediente relativo a la resolución del contrato suscrito por el Ayuntamiento... ...emitido el preceptivo dictamen por el Consejo Consultivo de Castilla y León. En esa misma fecha se acuerda la suspensión mencionada. En tal estado de tramitación, se dispuso la remisión del expediente al Consejo Consultivo de Castilla y León para que emitiera dictamen. II CONSIDERACIONES JURÍDICAS 1ª.- El Consejo Consultivo de Castilla y León dictamina en el presente expediente, con...