Resoluciones

Dictamen del Consejo Consultivo de Castilla y León núm 282 del 2018 Dictamen del Consejo Consultivo de Castilla y León núm 282 del 2018 González, Presidente La Sección Primera del Consejo Consultivo de Castilla y León, reunida en Zamora el día 11 de julio de 2018, ha examinado el procedimiento de resolución de contrato suscrito entre la Universidad de xxxx y qqqq S.A., y a la vista del mismo y tal como corresponde a sus competencias, emite, por unanimidad , el siguiente Sr. Ramos Antón, Consejero Sr. Sobrini... Consejo Consultivo de Castilla y León, aprobado por la Resolución de 5 de febrero de 2014, de la Mesa de las Cortes de Castilla y León. Turnado por el Sr. Presidente del Consejo, correspondió su ponencia al Consejero Sr. Sobrini Lacruz. Primero.- Mediante Resolución de 28 de julio de 2017, de la Universidad de xxxx, se adjudican las obras de rehabilitación de las instalaciones deportivas en...

Dictamen del Consejo Consultivo de Castilla y León núm 413 del 2019 Dictamen del Consejo Consultivo de Castilla y León núm 413 del 2019 ...contrato.Asunto: Contratación administrativaContestacionSr. S. de Vega, Presidente La Sección Primera del Consejo Consultivo de Castilla y León, reunida en Zamora el día 22 de octubre de 2019, ha examinado el procedimiento de resolución del contrato de obras suscrito entre el Ayuntamiento de xxx1 y UTE qqq1 S.L. y qqq2, S.L., y a la vista del mismo y tal como corresponde a sus... ...del dictamen, tal como dispone el artículo 52 del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo Consultivo de Castilla y León, aprobado por la Resolución de 5 de febrero de 2014, de la Mesa de las Cortes de Castilla y León. Turnado por el Sr. Presidente del Consejo, correspondió su ponencia al Consejero Sr. Ramos Antón. Primero.- Mediante Acuerdo del...

Dictamen del Consejo Consultivo de Castilla y León núm 331 del 2017 Dictamen del Consejo Consultivo de Castilla y León núm 331 del 2017 , Presidente La Sección Primera del Consejo Consultivo de Castilla y León, reunida en Zamora el día 28 de agosto de 2017, ha examinado el procedimiento de resolución de contrato suscrito entre la Diputación de xxxx y qqqq2, S.A., y a la vista del mismo y tal como corresponde a sus competencias, emite, por unanimidad , el siguiente Sr. Ramos Antón, Consejero y Ponente Sr. Sobrini Lacruz... ...la solicitud y admitida a trámite en esa fecha se procedió a darle entrada en el registro específico de expedientes del Consejo con el número de referencia 331/2017, iniciándose el cómputo del plazo para la emisión del dictamen, previa ampliación de éste, tal como dispone el artículo 52 del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo Consultivo de Castilla y León...

Dictamen del Consejo Consultivo de Castilla y León núm 45 del 2015 Dictamen del Consejo Consultivo de Castilla y León núm 45 del 2015 ...administrativaContestacion1 Sr. Amilivia González, Presidente La Sección Primera del Consejo Consultivo de Castilla y León, reunida en Zamora el día 5 de febrero de 2015, ha examinado el procedimiento de resolución de contrato suscrito con qqqq1, S.A.U., y a la vista del mismo y tal como corresponde a sus competencias, emite, por unanimidad, el siguiente Sr. Rey Martínez, Consejero Sr... ...determinen los daños y perjuicios derivados del incumplimiento del contratista. Séptimo.- La propuesta de resolución se informa favorablemente por la Asesoría Jurídica y la Intervención Delegada de la Consejería proponente el 13 y 19 de enero de 2015, respectivamente. En tal estado de tramitación, se dispuso la remisión del expediente al Consejo Consultivo de Castilla y León para que emitiera...

Dictamen del Consejo Consultivo de Castilla y León núm 61 del 2018 Dictamen del Consejo Consultivo de Castilla y León núm 61 del 2018 ...) del artículo 223 del TRLCSP, que se refieren a ?la demora en el cumplimiento de los plazos por parte del contratista (?) y a las ?establecidas expresamente en el contrato?.Asunto: contratación administrativaContestacionSr. Amilivia González, Presidente La Sección Primera del Consejo Consultivo de Castilla y León, reunida en Zamora el día 7 de marzo de 2018, ha examinado el procedimiento de... Consejo Consultivo de Castilla y León, aprobado por la Resolución de 5 de febrero de 2014, de la Mesa de las Cortes de Castilla y León. Turnado por el Sr. Presidente del Consejo, correspondió su ponencia al Consejero Sr. Ramos Antón. Primero.- El 28 octubre de 2016 se formalizó el contrato del servicio de mantenimiento de la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) de la urbanización El...

Dictamen del Consejo Consultivo de Castilla y León núm 480 del 2016 Dictamen del Consejo Consultivo de Castilla y León núm 480 del 2016 ...con el artículo 223.f) del TRLCSP.Asunto: contratación administrativaContestacionSr. Amilivia González, Presidente La Sección Primera del Consejo Consultivo de Castilla y León, reunida en Zamora el día 14 de diciembre de 2016, ha examinado el procedimiento de resolución del contrato de suministro suscrito entre la Consejería de Educación y qqqq, S.L., y a la vista del mismo y... ...expedientes del Consejo con el número de referencia 480/2016, iniciándose el cómputo del plazo para la emisión del dictamen, tal como dispone el artículo 52 del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo Consultivo de Castilla y León, aprobado por la Resolución de 5 de febrero de 2014, de la Mesa de las Cortes de Castilla y León. Turnado por el Sr. Presidente del...

Dictamen del Consejo Consultivo de Castilla y León núm 7 del 2015 Dictamen del Consejo Consultivo de Castilla y León núm 7 del 2015 ...: contratación administrativaContestacion1 Sr. Amilivia González, Presidente La Sección Primera del Consejo Consultivo de Castilla y León, reunida en Zamora el día 5 de febrero de 2015, ha examinado el procedimiento de resolución del contrato de revisión de las normas urbanísticas municipales suscrito entre el Ayuntamiento de xxxx1 y qqqq Ingeniería, S.A., y a la vista del... ...del plazo para la emisión del dictamen, tal como dispone el artículo 52 del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo Consultivo de Castilla y León, aprobado por la Resolución de 5 de febrero de 2014, de la Mesa de las Cortes de Castilla y León. Turnado por el Sr. Presidente del Consejo, correspondió su ponencia al Consejero Sr. Velasco Rodríguez. Primero.- Por Acuerdo...

Dictamen del Consejo Consultivo de Castilla y León núm 455 del 2015 Dictamen del Consejo Consultivo de Castilla y León núm 455 del 2015 ..., determina en este caso la concurrencia de una causa de incumplimiento imputable al contratista, incardinable en la letra f) del artículo 223 del TRLCSP.Asunto: contratación administrativaContestacionSr. Amilivia González, Presidente La Sección Primera del Consejo Consultivo de Castilla y León, reunida en Zamora el día 9 de diciembre de 2015, ha examinado el procedimiento de resolución de... ...de referencia 455/2015, iniciándose el cómputo del plazo para la emisión del dictamen, precia ampliación de éste, tal y como dispone el artículo 52 del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo Consultivo de Castilla y León, aprobado por la Resolución de 5 de febrero de 2014, de la Mesa de las Cortes de Castilla y León. Turnado por el Sr. Presidente del Consejo...

Dictamen del Consejo Consultivo de Castilla y León núm 365 del 2016 Dictamen del Consejo Consultivo de Castilla y León núm 365 del 2016 ...administrativaContestacionSr. Amilivia González, Presidente La Sección Primera del Consejo Consultivo de Castilla y León, reunida en Zamora el día 15 de septiembre de 2016, ha examinado el expediente de resolución de contrato suscrito entre la Gerencia Territorial de Servicios Sociales de xxxx1 y Limpiezas qqqq1, S.A.U., y a la vista del mismo y tal como corresponde a sus compe-tencias... ...noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, lo que se notifica al interesado. 4 En tal estado de tramitación, se dispuso la remisión del expediente al Consejo Consultivo de Castilla y León para que emitiera dictamen. II CONSIDERACIONES JURÍDICAS 1ª.- El Consejo Consultivo de Castilla y León dictamina en el presente...

Dictamen del Consejo Consultivo de Castilla y León núm 160 del 2015 Dictamen del Consejo Consultivo de Castilla y León núm 160 del 2015 ...sobradamente el plazo de tres meses para resolver.Asunto: contratación administrativaContestacion1 Sr. Amilivia González, Presidente La Sección Primera del Consejo Consultivo de Castilla y León, reunida en Zamora el día 29 de abril de 2015, ha examinado el expediente de resolución de contrato suscrito entre el Ayuntamiento de xxx1 y qqq1, S.L., representada por D. yyy1, y a la... ...artículo 52 del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo Consultivo de Castilla y León, aprobado por la Resolución de 5 de febrero de 2014, de la Mesa de las Cortes de Castilla y León. Turnado por el Sr. Presidente del Consejo, correspondió su ponencia al Consejero Sr. Rey Martínez. Primero.- El 17 de abril de 1997 se suscribe el contrato por el que se adjudica la...