Resoluciones

Dictamen del Consejo Consultivo de Castilla y León núm 261 del 2005 Dictamen del Consejo Consultivo de Castilla y León núm 261 del 2005 . Quijano González, Consejero y Ponente Sr. Madrid López, Consejero Sra. García Fonseca, Secretaria en sustitución La Sección Primera del Consejo Consultivo de Castilla y León, reunida en Valladolid el día 2 de junio de 2005, ha examinado el expediente relativo a la resolución del contrato de obras suscrito por el Ayuntamiento de xxxxxx con la empresa constructora zzzzzz, y a la vista del... ...de 2005 tiene entrada en el registro del Consejo Consultivo de Castilla y León escrito del Alcalde del Ayuntamiento de xxxxxx, señalando respecto a la Resolución iniciada por demora injustificada lo siguiente: ?Al objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 109.1 a) del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos...

Dictamen del Consejo Consultivo de Castilla y León núm 217 del 2009 Dictamen del Consejo Consultivo de Castilla y León núm 217 del 2009 . Estella Hoyos, Consejero Sr. Fernández Costales, Consejero Sr. Pérez Solano, Consejero Sr. Madrid López, Consejero Sr. Nalda García, Consejero Sr. Sobrini Lacruz, Secretario La Sección Primera del Consejo Consultivo de Castilla y León, reunida en Zamora el día 25 de marzo de 2009, ha examinado el expediente de resolución de contrato de enajenación de la parcela C de la UE-4, suscrito... Consultivo de Castilla y León para que emitiera dictamen. Décimo.- Mediante Dictamen 42/2008, de 12 de junio, el Consejo Consultivo de Castilla y León concluye que procede declarar la caducidad del 4 procedimiento, por haber transcurrido más de tres meses desde el inicio del expediente de resolución hasta la finalización del mismo. Decimoprimero.- Por Acuerdo de 6 de octubre de 2008, de la Junta...

Dictamen del Consejo Consultivo de Castilla y León núm 343 del 2008 Dictamen del Consejo Consultivo de Castilla y León núm 343 del 2008 . Amilivia González, Presidente Sr. Estella Hoyos, Consejero Sr. Fernández Costales, Consejero Sr. Pérez Solano, Consejero y Ponente Sr. Madrid López, Consejero Sr. Nalda García, Consejero Sr. Sobrini Lacruz, Secretario La Sección Primera del Consejo Consultivo de Castilla y León, reunida en Zamora el día 24 de junio de 2008, ha examinado el expediente relativo a la resolución del... ..., ?pues por causas exclusivamente a él imputables no ha entregado el documento para la aprobación inicial, y, por lo tanto, tampoco los correspondientes a las ulteriores fases del contrato, y no ha dispuesto -para realizar los trabajos- de los medios 4 humanos comprometidos en su oferta?. Se acuerda también solicitar dictamen al Consejo Consultivo de Castilla y León, y la incautación ?preventiva...

Dictamen del Consejo Consultivo de Castilla y León núm 122 del 2007 Dictamen del Consejo Consultivo de Castilla y León núm 122 del 2007 ...del expediente al Consejo Consultivo de Castilla y León para que emitiera dictamen. Decimotercero.- Con fecha 28 de febrero de 2007, se acuerda por la Presidenta del Consejo Consultivo requerir al Ayuntamiento de vvvvv para que complete el expediente remitido, comunicándole al mismo tiempo que, conforme a lo previsto en el artículo 53.5 de su Reglamento Orgánico, queda suspendido el... ...1ª.- El Consejo Consultivo de Castilla y León dictamina en el presente expediente, con carácter preceptivo, de conformidad con lo previsto en el artículo 4.1.h),4º de la Ley 1/2002, de 9 de abril, reguladora del Consejo Consultivo de Castilla y León, correspondiendo a la Sección Segunda emitir el dictamen según lo establecido en el punto 4º, regla A), apartado f...

Dictamen del Consejo Consultivo de Castilla y León núm 441 del 2008 Dictamen del Consejo Consultivo de Castilla y León núm 441 del 2008 . Estella Hoyos, Consejero Sr. Fernández Costales, Consejero Sr. Pérez Solano, Consejero y Ponente Sr. Madrid López, Consejero Sr. Nalda García, Consejero Sr. Sobrini Lacruz, Secretario La Sección Primera del Consejo Consultivo de Castilla y León, reunida en Zamora el día 19 de junio de 2008, ha examinado el expediente de resolución de contrato de obras suscrito entre la Consejería de... ...y León documentación o alegación alguna al respecto. En tal estado de tramitación, se dispuso la remisión del expediente al Consejo Consultivo de Castilla y León para que emitiera dictamen. II CONSIDERACIONES JURÍDICAS 1ª.- El Consejo Consultivo de Castilla y León dictamina en el presente expediente, con carácter preceptivo, de conformidad con lo previsto en el artículo 4.1.h), 3º de la...

Dictamen del Consejo Consultivo de Castilla y León núm 1144 del 2008 Dictamen del Consejo Consultivo de Castilla y León núm 1144 del 2008 . Fernández Costales, Consejero y Ponente Sr. Pérez Solano, Consejero Sr. Madrid López, Consejero Sr. Nalda García, Consejero Sr. Sobrini Lacruz, Secretario La Sección Primera del Consejo Consultivo de Castilla y León, reunida en Zamora el día 29 de enero de 2009, ha examinado el expediente de resolución del contrato de obra suscrito entre el Ayuntamiento de xxxx1 y xxxx2, S.L., y a la vista... ...se emite propuesta de resolución del contrato de obras ??Promoción y construcción de 18 viviendas de protección oficial con entrega de solar? en xxxx3, del que es contratista xxxx2 S.L., En tal estado de tramitación se dispuso la remisión del expediente al Consejo Consultivo de Castilla y León para que emitiera dictamen. II CONSIDERACIONES JURÍDICAS 1ª.- El Consejo Consultivo de...

Dictamen del Consejo Consultivo de Castilla y León núm 665 del 2004 Dictamen del Consejo Consultivo de Castilla y León núm 665 del 2004 Sr. Fernández Costales, Consejero y Ponente Sr. Pérez Solano, Consejero Sr. Quijano González, Consejero Sr. Nalda García, Consejero Sr. Madrid López, Consejero Sr. Besteiro Rivas, Secretario La Sección Primera del Consejo Consultivo de Castilla y León, reunida en Valladolid el día 28 de enero de 2005, ha examinado el expediente de resolución del contrato de concesión del servicio de... ...inspecciones realizadas con posterioridad al día 14 de julio de 2004; asimismo, acuerda requerir a Dña. yyyyyy para que presente manifestación por escrito sobre determinados extremos. En ese estado de tramitación, se dispuso la remisión del expediente al Consejo Consultivo de Castilla y León para que emitiera dictamen. Décimo.- Por sendos Acuerdos de 18 de octubre y 13 de diciembre de 2004, se...

Dictamen del Consejo Consultivo de Castilla y León núm 992 del 2008 Dictamen del Consejo Consultivo de Castilla y León núm 992 del 2008 , Consejero Sr. Madrid López, Consejero Sr. Nalda García, Consejero y Ponente Sr. Sobrini Lacruz, Secretario La Sección Primera del Consejo Consultivo de Castilla y León, reunida en Zamora el día 13 de noviembre de 2008, ha examinado el expediente de resolución del contrato suscrito entre el Ayuntamiento de xxxxx y qqqqq S.L, y a la vista del mismo y tal como corresponde a sus competencias... ...documentación necesaria, para la emisión de dictamen. II CONSIDERACIONES JURÍDICAS 1ª.- El Consejo Consultivo de Castilla y León dictamina en el presente expediente, con carácter preceptivo, de conformidad con lo previsto en el artículo 4.1.h),3º de la Ley 1/2002, de 9 de abril, reguladora del Consejo Consultivo de Castilla y León, correspondiendo a la Sección Primera emitir el dictamen según lo...

Dictamen del Consejo Consultivo de Castilla y León núm 150 del 2007 Dictamen del Consejo Consultivo de Castilla y León núm 150 del 2007 . Fernández Costales, Consejero Sr. Pérez Solano, Consejero y Ponente Sr. Quijano González, Consejero Sr. Madrid López, Consejero Sr. Nalda García, Consejero Sr. Sobrini Lacruz, Secretario La Sección Primera del Consejo Consultivo de Castilla y León, reunida en Ávila el día 3 de mayo de 2007, ha examinado el expediente relativo a la resolución del contrato suscrito entre la Consejería de... ...correspondiente apoderamiento, un escrito de alegaciones mediante el que se pone de manifiesto la oposición de la empresa adjudicataria a la resolución del contrato en base a los siguientes motivos: - la nulidad de pleno derecho del procedimiento de resolución iniciado por falta de dictamen del Consejo Consultivo de Castilla y León; - la demora en el cumplimiento del contrato, a causa del ?ahogo...

Dictamen del Consejo Consultivo de Castilla y León núm 237 del 2007 Dictamen del Consejo Consultivo de Castilla y León núm 237 del 2007 Sr. Pérez Solano, Consejero Sr. Quijano González, Consejero y Ponente Sr. Madrid López, Consejero Sr. Nalda García, Consejero Sr. Sobrini Lacruz, Secretario La Sección Primera del Consejo Consultivo de Castilla y León, reunida en Zamora el día 19 de abril de 2007, ha examinado el expediente de resolución del contrato administrativo del servicio de cafetería y restaurante suscrito... ...perjudican a los intereses económicos de la Institución y acuerda, a tenor del informe del Secretario del consorcio, confirmar la propuesta de resolución del contrato de referencia. En tal estado de tramitación, se dispuso la remisión del expediente al Consejo Consultivo de Castilla y León para que emitiera dictamen. II CONSIDERACIONES JURÍDICAS 1ª.- El Consejo Consultivo de Castilla y León...