Resoluciones

Dictamen del Consejo Consultivo de Castilla y León núm 559 del 2021 Dictamen del Consejo Consultivo de Castilla y León núm 559 del 2021 ...resolución contractual.Asunto: Contratación administrativaContestacionSr. S. de Vega, Presidente La Sección Primera del Consejo Consultivo de Castilla y León, reunida en Zamora el día 3 de febrero de 2022, ha examinado el procedimiento de resolución de contrato suscrito entre el Ayuntamiento de xxx1 y D. yyyy, y a la vista del mismo y tal como corresponde a sus competencias, emite, por... ...ampliación de este, tal y como dispone el artículo 52 del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo Consultivo de Castilla y León, aprobado por la Resolución de 5 de febrero de 2014, de la Mesa de las Cortes de Castilla y León. Turnado por el Sr. Presidente del Consejo, correspondió su ponencia a la Consejera Sra. Ares González. Primero.- El 6 de julio de 2015 el Ayuntamiento de xxx1...

Dictamen del Consejo Consultivo de Castilla y León núm 643 del 2022 Dictamen del Consejo Consultivo de Castilla y León núm 643 del 2022 ...administrativaContestacion1 Sr. S. de Vega, Presidente La Sección Primera del Consejo Consultivo de Castilla y León, reunida en Zamora el día 29 de diciembre de 2022, ha examinado el expediente de resolución del contrato suscrito entre el Ayuntamiento de xxxx y qqqq, S.L., y a la vista del mismo y tal como corresponde a sus competencias , emite, por unanimidad, el siguiente Sr. Ramos Antón... ...artículo 52 del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo Consultivo de Castilla y León, aprobado por Resolución de 5 de febrero de 2014, de la Mesa de las Cortes de Castilla y León. Turnado por el Sr. Presidente del Consejo, correspondió su ponencia al Consejero Sr. Ramos Antón. Primero.- Por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de xxxx de 29 de septiembre...

Dictamen del Consejo Consultivo de Castilla y León núm 412 del 2020 Dictamen del Consejo Consultivo de Castilla y León núm 412 del 2020 . Artículo 206 d) y f) de la Ley 30/2007, de 30 de octubre de Contratos del Sector Público. Incumplimiento culpable del contratista. Procede resolver.Asunto: Contratación administrativaContestacionSr. S. de Vega, Presidente y Ponente La Sección Primera del Consejo Consultivo de Castilla y León, reunida en Zamora el día 3 de diciembre de 2020, ha examinado el expediente de resolución del... ...en el registro específico de expedientes del Consejo con el número de referencia 412/2020 y se inició el cómputo del plazo para la emisión del dictamen, tal como dispone el artículo 52 del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo Consultivo de Castilla y León, aprobado por la Resolución de 5 de febrero de 2014, de la Mesa de las Cortes de Castilla y León. Turnado...

Dictamen del Consejo Consultivo de Castilla y León núm 678 del 2022 Dictamen del Consejo Consultivo de Castilla y León núm 678 del 2022 ...cumplimiento de los plazos por parte del contratista). Suspensión injustificada de las obras.Asunto: Contratación administrativaContestacion1 Sr. S. de Vega, Presidente La Sección Primera del Consejo Consultivo de Castilla y León, reunida en Zamora el día 2 de febrero de 2023, ha examinado el expediente de resolución del contrato suscrito entre el Ayuntamiento de xxx1 y qqq1 Empresa... ...de diciembre de 2022, se procedió a darle entrada en el registro específico de expedientes del Consejo con el número de referencia 678/2022, iniciándose el cómputo del plazo para la emisión del dictamen, previa ampliación de este, tal y como dispone el artículo 52 del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo Consultivo de Castilla y León, aprobado por la Resolución de 5 de...

Dictamen del Consejo Consultivo de Castilla y León núm 477 del 2020 Dictamen del Consejo Consultivo de Castilla y León núm 477 del 2020 ...diciembre de 2020, se procedió a darle entrada en el registro específico de expedientes del Consejo con el número de referencia 477/2020, iniciándose el cómputo del plazo para la emisión del dictamen, previa ampliación de este, tal como dispone el artículo 52 del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo Consultivo de Castilla y León, aprobado por la Resolución de 5 de febrero de 2014... ...suspende el plazo máximo de resolución y notificación del procedimiento, al amparo del artículo 22.1.d) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. En tal estado de tramitación, se dispuso la remisión del expediente al Consejo Consultivo de Castilla y León para que emitiera dictamen. 10 II CONSIDERACIONES JURÍDICAS 1ª.- El...

Dictamen del Consejo Consultivo de Castilla y León núm 654 del 2022 Dictamen del Consejo Consultivo de Castilla y León núm 654 del 2022 ...del Consejo Consultivo de Castilla y León, aprobado por Resolución de 5 de febrero de 2014, de la Mesa de las Cortes de Castilla y León. Turnado por el Sr. Presidente del Consejo, correspondió su ponencia al Consejero Sr. S. de Vega. Primero.- Mediante Resolución 4176/22, de 6 de septiembre, de la Presidencia de la Diputación, se acuerda ?la propuesta de resolución? del contrato de obras de... ...del procedimiento. En tal estado de tramitación, se dispuso la remisión del expediente al Consejo Consultivo de Castilla y León para que emitiera dictamen. II CONSIDERACIONES JURÍDICAS 1ª.- El Consejo Consultivo de Castilla y León dictamina en el presente expediente con carácter preceptivo, de conformidad con lo previsto en el artículo 4.1.i),3º de la Ley 1/2002, de 9 de abril...

Dictamen del Consejo Consultivo de Castilla y León núm 392 del 2021 Dictamen del Consejo Consultivo de Castilla y León núm 392 del 2021 ...subsanar las deficiencias en el plazo concedido. Procede resolver el contrato.Asunto: Contratación administrativaContestacionSr. S. de Vega, Presidente La Sección Primera del Consejo Consultivo de Castilla y León, reunida en Zamora el día 25 de octubre de 2021, ha examinado el procedimiento de resolución de contrato suscrito entre el Ayuntamiento de xxx1 y qqq1, S.L., y a la vista... ...dictamen, previa ampliación de este, tal y como dispone el artículo 52 del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo Consultivo de Castilla y León, aprobado por la Resolución de 5 de febrero de 2014, de la Mesa de las Cortes de Castilla y León. Turnado por el Sr. presidente del Consejo, correspondió su ponencia a la Consejera Sra. Ares González Primero.- Por Acuerdo del Pleno del...

Dictamen del Consejo Consultivo de Castilla y León núm 564 del 2021 Dictamen del Consejo Consultivo de Castilla y León núm 564 del 2021 ...administrativaContestacionSr. S. de Vega, Presidente La Sección Primera del Consejo Consultivo de Castilla y León, reunida en Zamora el día 20 de enero de 2022, ha examinado el procedimiento de resolución de contrato suscrito entre el Ayuntamiento de xxxx y D. yyyy, y a la vista del mismo y tal como corresponde a sus competencias, emite, por unanimidad , el siguiente Sr. Ramos Antón... Contratos del Sector Público (en adelante LCSP). 4 En tal estado de tramitación, se dispuso la remisión del expediente al Consejo Consultivo de Castilla y León para su dictamen. II CONSIDERACIONES JURÍDICAS 1ª.- El Consejo Consultivo de Castilla y León dictamina en el presente expediente con carácter preceptivo, de conformidad con lo previsto en el artículo 4.1.i),3º de la Ley 1/2002, de 9 de...

Dictamen del Consejo Consultivo de Castilla y León núm 395 del 2021 Dictamen del Consejo Consultivo de Castilla y León núm 395 del 2021 ...del contratista.Asunto: Contratación administrativaContestacionSr. S. de Vega, Presidente La Sección Primera del Consejo Consultivo de Castilla y León, reunida en Zamora el día 21 de octubre de 2021, ha examinado el procedimiento de resolución de contrato suscrito entre el Ayuntamiento de xxxx y qqqq Consultoría, S.L., y a la vista del mismo y tal como corresponde a sus... ...referencia 395/2021, iniciándose el cómputo del plazo para la emisión del dictamen, previa ampliación de este, tal y como dispone el artículo 52 del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo Consultivo de Castilla y León, aprobado por la Resolución de 5 de febrero de 2014, de la Mesa de las Cortes de Castilla y León. Turnado por el Sr. Presidente del Consejo, correspondió su ponencia al...

Dictamen del Consejo Consultivo de Castilla y León núm 409 del 2021 Dictamen del Consejo Consultivo de Castilla y León núm 409 del 2021 ...procedimiento, previa declaración expresa de la caducidad del anterior.Asunto: Contratación administrativaContestacionSr. S. de Vega, Presidente La Sección Primera del Consejo Consultivo de Castilla y León, reunida en Zamora el día 21 de octubre de 2021, ha examinado el procedimiento de resolución de contrato suscrito entre el Ayuntamiento de xxxx y la UTE qqq1, S.L., qqq2, S.L. y qqq3... ...número de referencia 409/2021, iniciándose el cómputo del plazo para la emisión del dictamen, tal y como dispone el artículo 52 del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo Consultivo de Castilla y León, aprobado por la Resolución de 5 de febrero de 2014, de la Mesa de las Cortes de Castilla y León. Turnado por el Sr. Presidente del Consejo, correspondió...