Dictamen del Consejo Consultivo de Castilla y León núm 25 del 2024

Resumen

expediente de resolución del contrato de "obras de la casa consistorial: mejora eficiencia energética en el municipio de xxx1 (obra 378) 10º grupo (Plan de Cooperación Bienal 2020/2021)", suscrito por la Diputación Provincial de xxx2 con la empresa qqqq, S.L.

La Administración propone resolver el contrato por la causa prevista en el artículo 211.1.d) de la LCSP (demora en el cumplimiento de los plazos por parte del contratista), Sin embargo, concluido el plazo de ejecución del contrato (3 meses) en 2022 sin que el contratista haya cumplido su obligación ni haya solicitado prórroga, e iniciado el procedimiento de resolución en diciembre de 2023, concurre de forma clara la causa de resolución del artículo 211.1.f) de la LCSP (incumplimiento de la obligación principal del contrato). Procede resolver el contrato.

Asunto: Contratación administrativa

Contestacion

Acceda al PDF oficial en el botón de Descarga