Última revisión
Dictamen de Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de Madrid 0014/24 del 11 de enero de 2024
Relacionados:
Órgano: Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de Madrid
Fecha: 11/01/2024
Num. Resolución: 0014/24
Resumen
DICTAMEN del Pleno de la Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de Madrid, aprobado por unanimidad en su sesión de 11 de enero de 2024, emitido ante la consulta formulada por el alcalde de Madrid, a través del consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, al amparo del artículo 5.3. de la Ley 7/2015, de 28 de diciembre, en el asunto promovido por Dña. ?? y D. ??, (en adelante, ?los reclamantes?), sobre reclamación de responsabilidad patrimonial por los daños y perjuicios derivados del retraso en la tramitación de los procedimientos para el otorgamiento de licencia de obras para la construcción de vivienda en la finca de su propiedad sita en la calle A, de Madrid.Tesauro: Urbanismo
Licencias urbanísticas
Demora de la Administración
Daño efectivo. Inexistencia
Daño no acreditado
Contestacion
Gran Vía, 6, 3ª planta
28013 Madrid
Teléfono: 91 720 94 60
DICTAMEN del Pleno de la Comisión Jurídica Asesora de la
Comunidad de Madrid, aprobado por unanimidad en su sesión de 11 de
enero de 2024, emitido ante la consulta formulada por el alcalde de
Madrid, a través del consejero de Presidencia, Justicia y Administración
Local, al amparo del artículo 5.3. de la Ley 7/2015, de 28 de diciembre,
en el asunto promovido por Dña. ?? y D. ??, (en adelante, ?los
reclamantes?), sobre reclamación de responsabilidad patrimonial por los
daños y perjuicios derivados del retraso en la tramitación de los
procedimientos para el otorgamiento de licencia de obras para la
construcción de vivienda en la finca de su propiedad sita en la calle A,
de Madrid.
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Con fecha 17 de noviembre de 2022, un abogado
debidamente apoderado por las personas indicadas en el
encabezamiento formula reclamación de responsabilidad patrimonial
con motivo de los daños y perjuicios sufridos como consecuencia de la
demora del Ayuntamiento de Madrid en tramitar la consulta
urbanística, la aprobación del Plan Especial y la posterior concesión de
licencia de obras de nueva planta en la parcela propiedad de los
reclamantes sita en el distrito de Ciudad Lineal.
Dictamen n.º: 14/24
Consulta: Alcalde de Madrid
Asunto: Responsabilidad Patrimonial
Aprobación: 11.01.24
2/19
En concreto, refieren que, con relación a dicha parcela, y con la
intención de promover sobre ella la futura construcción de una vivienda
unifamiliar en la que fijar su domicilio, el 16 de febrero de 2016
presentaron una consulta urbanística especial ante el Ayuntamiento de
Madrid, que obtuvo respuesta mediante la Resolución del concejal
presidente del Distrito de Ciudad Lineal de 21 de octubre de 2016, y en
la que se indicaba que conforme a la normativa en vigor, se admitirían
obras de nueva planta en la parcela, previa la tramitación de un Plan
Especial en el que se complementaran las condiciones de edificación
necesarias y uso. Consideran que se ha producido una dilación de 6
meses y siete días en tanto que el artículo 14.5 de la Ordenanza
Municipal de Tramitación de Licencias Urbanísticas de 23 de diciembre
de 2004, prevé un plazo máximo de cuarenta días para la emisión de
las respuestas.
En cuanto al procedimiento para la aprobación del Plan Especial
exigido, a tenor de la respuesta dada a la consulta, el 22 de febrero de
2017 se formuló una propuesta de la que el 27 de febrero de 2017 se
dio traslado desde el Departamento de Ordenación, a la Subdirección
General de Planeamiento Urbanístico, para el estudio y determinación
de las condiciones urbanísticas de aplicación en dicha parcela. La
emisión del informe de la Subdirección General de Planeamiento
Urbanístico se demoró hasta el 28 de septiembre de 2017, y en él se
concluyeron las determinaciones y parámetros para tener en cuenta en
el plan especial y se determinó la documentación adicional que la
propiedad habría de aportar. Mediante resolución de 13 de abril de
2018, el Departamento de Planeamiento requirió a la propiedad para
que aportara determinada documentación adicional, verificándose ello
mediante sendas instancias presentadas los días 18 de abril de 2018 y
22 de mayo de 2018, aportándose posteriormente documentación
adicional mediante instancia presentada el 6 de julio de 2018. Tras todo
ello, en una nueva resolución de 12 de julio de 2018, se requirió a la
propiedad la aportación de un estudio económico de la valoración y
3/19
financiación, así como la sostenibilidad del plan especial, verificándose
ello mediante instancia presentada el 6 de septiembre de 2018.
Finalmente, la aprobación definitiva del plan especial se produjo
mediante acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de 29 de julio de 2019,
publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid de 29 de
agosto de 2019.
Entienden los reclamantes que en la tramitación del Plan Especial
se ha producido una dilación de 1 año, 11 meses y 7 días al superarse
el plazo de seis meses previsto en el artículo 63.3.b de la Ley del Suelo
de la Comunidad de Madrid, aun deduciendo los periodos en el que el
procedimiento se suspendió al haberse requerido documentación
adicional.
Finalmente, en relación con el procedimiento para la obtención de
la licencia de obras fue solicitada el 10 de febrero de 2020, sin que
dentro del plazo de diez días que se contempla en los artículos 45 y 46
de la ordenanza se formulara requerimiento alguno, el expediente fue
resuelto el 29 de noviembre de 2021, por lo que estiman que el
procedimiento experimentó una dilación indebida de 1 año, 4 meses y 2
días, descontando el periodo de suspensión de los procedimientos
administrativos como consecuencia de la declaración del estado de
alarma por COVID.
A tenor de los retrasos en la tramitación de los referidos
procedimientos y la concesión finalmente de la licencia urbanística para
la construcción de su vivienda le ha causado unos perjuicios
económicos consistentes en el abono de 73.914,84 euros, en concepto
de rentas del contrato de arrendamiento de su vivienda, y un
incremento en los costes de construcción por importe de 107.610,16
euros. Añaden los reclamantes que al momento de la reclamación no
han podido obtener financiación para la construcción, lo que imputan a
la dilación en la obtención de la licencia y precisa que, si finalmente no
4/19
consiguieran esa financiación, el perjuicio por el mayor coste de las
obras se vería sustituido por las sumas invertidas en la tramitación de
los expedientes administrativos y por la pérdida patrimonial que se
objetivaría por la imposibilidad de materializar la vivienda proyectada.
Al escrito se acompaña, además del poder notarial, el título de
propiedad de la finca, documentación relativa a los expedientes
administrativos referidos y documental relativa a los daños por los que
reclama.
SEGUNDO.- Presentada la reclamación, se acordó la instrucción
del expediente, conforme a lo previsto en la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas (LPAC), y se requirió a la reclamante para la
subsanación y mejora de su escrito, lo que los reclamantes
cumplimentaron por escrito y documentación adjunta presentada el día
11 de enero de 2023.
El órgano instructor solicitó informes a la Junta de Distrito de
Ciudad Lineal y a la Dirección General de Planeamiento, que fueron
emitidos y acompañados de los siguientes expedientes:
- 116/2014/00252, referente a la consulta urbanística especial
planteada el 2 de enero de 2014 por AVALMADRID SGR en relación a
dos parcelas sitas en las calles A y B y 116/2014/02368, relativo al
recurso de reposición deducido contra la resolución dictada en el
anterior.
- 116/2014/01216, referente a la consulta urbanística especial
planteada el 13 de marzo de 2014 por los reclamantes respecto de las
parcelas sitas en la calle A y B y 116/2014/02965, relativo al recurso
de reposición contra la resolución dictada en el anterior.
5/19
- 116/2016/01044, relativo a la consulta urbanística especial
planteada el 16 de febrero de 2016 por el reclamante respecto de la
calle A.
- 711/2011/01991, relativo a la modificación puntual del PGOU de
1997 relativa a la normativa que regula los ámbitos de suelo sometidos
a la norma zonal 3. Volumetría específica, producida por Acuerdo de 10
de mayo de 2016, del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid.
- 711/2017/04397, relativo a la aprobación del Plan Parcial para
la construcción de una vivienda unifamiliar con despacho profesional
en la calle A.
- 116/2020/00627, relativo a la licencia de obras de nueva planta
para la construcción de una vivienda unifamiliar en la calle A, solicitada
el 10 de febrero de 2020 por los reclamantes.
Concedido trámite de audiencia, los interesados presentaron
escrito con fecha 15 de mayo de 2023, alegando que los informes
emitidos se han limitado a aportar copia de los expedientes
administrativos referidos en su escrito de reclamación y a hacer una
breve descripción cronológica de ellos, pero sin justificar la
extraordinaria dilación que tales expedientes sufrieron en su
tramitación. Dan por reproducido su escrito de reclamación y solicitan
que se dicte resolución estimatoria de la misma.
A la vista de las alegaciones, el órgano instructor solicito informes
complementarios, siendo evacuados el 11 de julio de 2023 por la Junta
de Distrito de Ciudad Lineal y el 28 de julio de 2023 por la Dirección
General de Planeamiento.
6/19
Otorgado nuevo trámite de audiencia, el 13 de septiembre de 2023
los reclamantes presentaron, a través de su representante, escrito de
alegaciones en el que vienen a reproducir la reclamación inicial.
Finalmente, el 18 de septiembre se formula por el órgano
instructor propuesta de resolución desestimatoria.
TERCERO.- El 15 de noviembre de 2023 tuvo entrada en el
registro de la Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de Madrid
una solicitud de dictamen preceptivo en relación con el expediente de
responsabilidad patrimonial aludido en el encabezamiento.
A dicho expediente se le asignó el número 638/23 y su ponencia
correspondió, por reparto de asuntos, al letrado vocal D. Carlos
Hernández Claverie, quien formuló y firmó la oportuna propuesta de
dictamen, que fue deliberada y aprobada por el Pleno de la Comisión
Jurídica Asesora en la sesión celebrada el 11 de enero de 2024.
El escrito solicitando el informe preceptivo fue acompañado de la
documentación que se consideró suficiente.
A la vista de tales antecedentes, formulamos las siguientes
CONSIDERACIONES DE DERECHO
PRIMERA.- La Comisión Jurídica Asesora emite su dictamen
preceptivo de acuerdo con el artículo 5.3.f) a. de la Ley 7/2015, por ser
la reclamación de responsabilidad patrimonial de cuantía superior a
15.000 euros y a solicitud de un órgano legitimado para ello a tenor del
artículo 18.3.c) del ROFCJA.
7/19
SEGUNDA.- La tramitación del procedimiento de responsabilidad
patrimonial, iniciado a instancia de parte interesada según consta en
los antecedentes, se regula en la LPAC de conformidad con su artículo
1.1, con las particularidades previstas para los procedimientos de
responsabilidad patrimonial en los artículos 67, 81 y 91. Su regulación
debe completarse con lo dispuesto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre,
de Régimen Jurídico del Sector Público (en lo sucesivo, LRJSP), cuyo
capítulo IV del título preliminar se ocupa de la responsabilidad
patrimonial de las Administraciones Públicas.
Los reclamantes ostentan legitimación activa, al tratarse de los
propietarios de la finca respecto a la que tramitaron los procedimientos
para la obtención de licencia de construcción de una vivienda y, por
tanto, se vieron presuntamente perjudicados por las dilaciones en esa
tramitación.
Asimismo, se encuentra legitimado pasivamente el Ayuntamiento
de Madrid en tanto administración que tramitó los procedimientos en
como titular de la competencia de planeamiento, gestión, ejecución y
disciplina urbanística, ex artículo 25.2.a) de Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases del Régimen Local (LBRL), título competencial
que justifica sobradamente la interposición de la reclamación contra el
ayuntamiento.
En lo relativo al plazo de presentación de la reclamación, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 67.1 de la LPAC, el derecho a
reclamar responsabilidad patrimonial a la Administración prescribe al
año de manifestarse el efecto lesivo.
En el caso que nos ocupa, el daño derivado del eventual retraso en
la tramitación de los procedimientos conducentes a obtener la licencia
concluyen al momento de su otorgamiento, que fue el 29 de noviembre
8/19
de 2021, por lo que la reclamación formulada el 17 de noviembre del
año posterior resulta sin duda formulada en plazo.
El procedimiento seguido no adolece de ningún defecto de
anulabilidad o nulidad, por cuanto se han llevado a cabo todas las
actuaciones necesarias para alcanzar adecuadamente la finalidad
procedimental y, así, se ha solicitado a los departamentos competentes
el informe preceptivo previsto en el artículo 81 de la LPAC.
Después de la incorporación al procedimiento del anterior informe,
se ha cumplido con el trámite de audiencia a la reclamante, que
presentó alegaciones, según se refiere en los antecedentes.
Con posterioridad, se ha dictado propuesta de resolución
desestimatoria de la reclamación.
Por tanto, debe concluirse que la instrucción del procedimiento ha
sido completa, sin que se haya omitido ningún trámite que tenga
carácter esencial o que resulte imprescindible para resolver.
TERCERA.- La responsabilidad patrimonial de la Administración
se rige por el artículo 106.2 de la Constitución Española a cuyo tenor:
?Los particulares, en los términos establecidos por la ley, tendrán derecho
a ser indemnizados por toda lesión que sufran en sus bienes y derechos,
salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea
consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos?. El desarrollo
legal de este precepto se encuentra contenido actualmente en la LRJSP,
completado con lo dispuesto en materia de procedimiento en la ya
citada LPAC.
Para apreciar la existencia de responsabilidad patrimonial de la
Administración, de conformidad con constante jurisprudencia, se
precisa la concurrencia de los siguientes requisitos:
9/19
a) La efectiva realidad del daño o perjuicio, evaluable
económicamente e individualizado en relación a una persona o grupo de
personas.
b) Que el daño o lesión patrimonial sufrida por el reclamante sea
consecuencia del funcionamiento normal o anormal -es indiferente la
calificación- de los servicios públicos en una relación directa e
inmediata y exclusiva de causa a efecto, sin intervención de elementos
extraños que pudieran influir, alterándolo, en el nexo causal.
c) Ausencia de fuerza mayor.
d) Que el reclamante no tenga el deber jurídico de soportar el daño.
La responsabilidad de la Administración es objetiva o de resultado,
de manera que lo relevante no es el proceder antijurídico de la
Administración, sino la antijuridicidad del resultado o lesión, de forma
que aunque, como se acaba de decir, es imprescindible que exista nexo
causal entre el funcionamiento normal o anormal del servicio público y
el resultado lesivo o dañoso producido, sólo son indemnizables las
lesiones producidas por daños que el lesionado no tenga el deber
jurídico de soportar de acuerdo con la ley.
CUARTA.- Del breve resumen de los presupuestos de la
responsabilidad patrimonial incluidos en la consideración jurídica
precedente, se deduce que no cabe plantearse una posible
responsabilidad de la Administración sin la existencia de un daño real y
efectivo a quien solicita ser indemnizado. En este sentido recuerda la
Sentencia de 13 de febrero de 2018 del Tribunal Superior de Justicia de
Madrid (recurso 597/2017), con cita de la jurisprudencia del Tribunal
Supremo que ?la existencia de un daño real y efectivo, no traducible en
meras especulaciones o expectativas? constituye el núcleo esencial de la
responsabilidad patrimonial traducible en una indemnización
10/19
económica individualizada, de tal manera que resulte lesionado el
ámbito patrimonial del interesado ?que es quien a su vez ha de soportar
la carga de la prueba de la realidad del daño efectivamente causado?.
En la reclamación que nos ocupa se precisan como daños los
costes de arrendamiento por la falta de disponibilidad temporal de
vivienda habitual y los mayores costes de construcción ante la elevación
de los precios que se ha producido. Sin embargo, se hace mención
también por los reclamantes que, a la fecha de la presentación de su
reclamación no se había podido obtener financiación para la
construcción de la vivienda, y que, de no poderse finalmente abordar la
edificación por esa ausencia de recursos económicos, los conceptos y
cuantías por los que se reclaman serían diferentes.
Sobre este último aspecto, cabe reseñar que, si bien a
requerimiento del ayuntamiento para la aprobación del Plan Especial
los reclamantes manifestaron que contaban con recursos económicos
para hacer frente a las obras, es lo cierto que trascurrido casi un año
desde el otorgamiento de la licencia hasta la formulación de su
reclamación carecían de medios económicos para afrontar la
construcción autorizada. Asimismo, en los informes de la Junta de
distrito de Ciudad Lineal se hace constar que no se han iniciado las
obras y en las alegaciones efectuadas en el trámite de audiencia
tampoco se precisa ninguna novedad sobre la obtención de
financiación. En consecuencia, nos encontramos con el hecho de que
concedida la licencia el 29 de noviembre de 2021, a la fecha de emisión
de este dictamen no hay constancia de que las obras se hayan iniciado,
siendo la causa de ello, según se infiere de la propia manifestación de
los reclamantes, la ausencia de medios económicos para afrontarla.
En este estado de situación, y dado el tiempo trascurrido para
obtener la financiación necesaria, parece poco viable que se lleve por los
solicitantes la construcción autorizada, o al menos, es evidente que los
11/19
daños por los que reclamaron no son reales y efectivos. Como señalan
en su escrito de reclamación, la ausencia de financiación, si pudiese ser
atribuida al retraso en la tramitación de los procedimientos, podría
hipotéticamente justificar el reclamar los gastos de tramitación, pero en
ningún caso los mayores costes de construcción. Estamos, por tanto,
ante una falta de concreción de los daños que se reclaman.
En todo caso, resulta ineludible determinar si, como se sostiene
por los reclamantes, la falta de financiación es atribuible al proceder del
Ayuntamiento de Madrid en la tramitación de los diferentes
procedimientos conducentes a la obtención de la licencia.
En la reclamación se manifiesta que la ausencia de financiación
está motivada por el incremento de los tipos de interés y por la edad de
los reclamantes, 71 y 75 años. Respecto al primer aspecto planteado, si
atendemos al Euribor de diciembre de 2021, es decir en el mes posterior
al otorgamiento de la licencia, este se situaba en ? 0,5 %, el más bajo en
toda su serie histórica según los datos publicados por el Banco de
España; y en el primer trimestre de 2022, si bien empezó a subir, se
encontraba en niveles inferiores o similares a 2018 y 2019. Por tanto,
ninguna relación puede apreciarse entre el retraso en la obtención de la
licencia urbanística y un incremento de los tipos de interés, muy al
contrario, de haber solicitado un préstamo hipotecario en diciembre de
2021, este hubiera sido mucho más ventajoso que en años anteriores.
Respecto a la edad de los reclamantes, una mayor celeridad en la
concesión de la licencia en dos o tres años, escasa repercusión hubiera
tenido en sus recursos económicos o en la obtención de la necesaria
financiación, al haber ambos superado claramente la edad de jubilación
y, por tanto, tener muy limitado el acceso al crédito si carecían de
garantías suficientes.
12/19
Lo expuesto evidencia que, la falta de financiación necesaria para
la construcción de la vivienda es ajena a cualquier dilación en la
tramitación de los procedimientos, lo que nos debe llevar a excluir la
necesaria relación de causalidad entre la imposibilidad material de
realizar las obras autorizadas en la licencia y la actuación de la
administración municipal. De hecho, la falta de recursos económicos
para la realización de las obras, frente a lo que se afirmó en la
tramitación del Plan Especial, constituye la causa directa y eficiente
para los daños que se alegan en la reclamación, como son la falta de
disponibilidad de vivienda o los gastos devenidos inútiles de tramitación
de la licencia.
En todo caso, y aun excluyéndose cualquier nexo causal entre la
actuación del servicio público y los daños que se dicen sufridos, es
necesario recordar que no todo retraso en la tramitación de un
procedimiento conlleva per se el nacimiento de la responsabilidad
patrimonial. Para que exista la necesaria antijuridicidad de los daños es
preciso que la dilación sea manifiesta e injustificada. En concreto, en
relación con la responsabilidad por la demora en la concesión de
licencias, el artículo 48 del texto refundido de la Ley de Suelo y
Rehabilitación Urbana, aprobado por Real Decreto Legislativo 7/2015,
de 30 de octubre establece que da ?lugar en todo caso a derecho de
indemnización? la ?anulación de los títulos administrativos habilitantes
de obras y actividades, así como la demora injustificada en su
otorgamiento? -apartado d)-. Así pues, no toda demora en el
otorgamiento de una licencia da derecho a compensación, sino solo
aquellas dilaciones que aparezcan como injustificadas, como
incardinables en un funcionamiento anormal del servicio público. La
jurisprudencia viene razonando [por todas, Sentencia del Tribunal
Superior de Justicia de Madrid de 10 de julio de 2019 (Rec.
1023/2017)] que «el simple transcurso del plazo legalmente establecido
para la resolución y notificación administrativa no es suficiente para el
surgimiento de la responsabilidad administrativa. Sólo nos
13/19
encontraremos ante un supuesto de funcionamiento anormal de los
servicios públicos, aquí Administración urbanística, cuando la demora
sea ?injustificada?, como se encarga de matizar el citado artículo 35.d)
TRLS de 2008». Así, la referida sentencia razona que el retraso en la
concesión de la licencia urbanística no tendrá consecuencias, por
ejemplo, en aquellos casos en que el plazo legal para el dictado de la
resolución sea suspendido para la realización de distintos trámites o
para la subsanación de defectos de la propia solicitud, o cuando sea
causa de la actuación del propio administrado (Vid. Sentencia del
Tribunal Supremo de 19 de mayo de 2011). También se ha considerado
justificado el retraso en aquellos supuestos en que la demora es
consecuencia de una dificultad objetiva de la aplicación de la normativa
urbanística; supuesto este último analizado, entre otras, en la
Sentencia del Tribunal Supremo de 8 de junio de 2006 (Rec.
3347/2002).
En el caso concreto que nos ocupa, debemos atender a los
distintos expedientes y a los informes de los servicios intervinientes
para determinar si los plazos de resolución pueden entenderse
razonables o, por el contrario, estamos ante una pasividad injustificada
susceptibles de causar un daño antijurídico.
Respecto a la consulta urbanística formulada el 16 de febrero de
2016 y que fue respondida el 21 de octubre de ese mismo año, el
informe de la Dirección General de Planeamiento emitido con fecha 28
de julio de 2023, se hace constar que la modificación puntual del Plan
general de Ordenación Urbana de Madrid para la modificación del
capítulo 8.3 de las Normas Urbanísticas, relativo a las condiciones
particulares de la Norma Zonal 3, ?Volumetría Específica?, aprobado por
Acuerdo de 20 de mayo de 2016 de la Consejería de Medio Ambiente,
Administración Local y Ordenación del Territorio de la Comunidad de
Madrid produjo indudables efectos en la situación urbanística de la
14/19
parcela de la calle A, al exponerse lo siguiente: ?Con carácter previo a la
aprobación de la MPG de 2016, la parcela de referencia no podía ser
edificada. Con respecto a esa inviabilidad urbanística, constan
antecedentes que ponen de manifiesto que el interesado tramitó dos
consultas urbanísticas en expedientes 116/2006/02470 y
116/2014/01216, que fueron resueltas mediante informes de los
servicios técnicos del Distrito de Ciudad Lineal de 3 de mayo de 2007 y
21 de abril de 2014, respectivamente. Igualmente, cabe destacar en
relación con la inviabilidad urbanística de la construcción de una
vivienda en la parcela referida, el Acuerdo n° 297 de la Comisión de
Seguimiento del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid,
adoptado en Sesión de 19 de diciembre de 2006, en el cual se expresaba
que: "En la parcela libre de edificación de la calle A, con vuelta a calle B,
regulada por el grado 1° de la Norma Zonal 3 (volumetría específica) cabe
la autorización de obras de sustitución, si se acredita documentalmente
que dicha parcela soportaba una edificación conforme al planeamiento
regulador.
Como no pudo localizarse en los archivos municipales, ni la licencia
de construcción ni la de demolición u orden de ejecución que la
amparase, la parcela no podía acreditar su pretensión de ser
considerada como una parcela edificada susceptible de obras de
sustitución. Esta situación se resuelve tras la aprobación de la MPG de
2016. Como la parcela situada en la c/ A, estaba vacante de edificación
y no estaba calificada para ningún uso dotacional, ni sujeta a ninguna
protección de Patrimonio, se viabilizó al amparo de la nueva normativa de
2016 la implantación de un uso residencial en la misma, previa
tramitación de un Plan Especial. Efectivamente, ya con base en la
redacción modificada de la Norma Zonal 3, el interesado formuló nueva
consulta urbanística que fue tramitada en el expediente
116/2016/01044, e informada por los servicios técnicos del Distrito de
Ciudad Lineal con fecha 21 de octubre de 2016. En esta consulta se
15/19
acreditó la viabilidad de la edificación de la parcela al amparo del
artículo 8.3.5-3. b) iii)?.
Así, aun habiéndose superado el plazo de cuarenta días para
contestar previsto en la Ordenanza Municipal de Tramitación de
Licencias Urbanísticas de 23 de diciembre de 2004, es lo cierto que
durante la tramitación se aprobó la modificación del Plan General de
Ordenación Urbana de Madrid por el Gobierno de la Comunidad de
Madrid con fecha 10 de mayo de 2016, lo que podía incidir claramente
en la situación urbanística de la parcela a la que se refería la consulta,
lo que hacía razonable la dilación en la emisión de la respuesta a su
consulta. Por tanto, si bien hubiera sido exigible una anterior
contestación a la consulta, en ningún caso la demora sería de más de
seis meses como se sostiene por los reclamantes.
Contestada la consulta y señalándose que la parcela resultaba
susceptible de ser edificada en la forma y requisitos previstos en el
apartado 3. b) iii del artículo 8.3.5 de las Normas Urbanísticas del
PGOUM, según el cual sería precisa la tramitación de un Plan Especial
para completar las condiciones de edificación necesarias para
materializar la edificabilidad y uso asignados por el planeamiento
antecedente, los interesados, ahora reclamantes, no instaron el nuevo
procedimiento hasta cuatro meses después, en concreto el 22 de febrero
de 2017. Una vez presentado, y tras ser objeto de un informe técnico,
previo estudio de los antecedentes del planeamiento y del Planeamiento
vigente, se concluyó cuáles eran las determinaciones y parámetros a
tener en cuenta para el Plan Especial y se puso de manifiesto al
interesado la posibilidad de presentar una nueva propuesta de Plan
Especial conteniendo las determinaciones oportunas y de aplicación,
considerando el entorno inmediato de la parcela cuya edificación estará
adosada a los linderos existentes, conformando la esquina entre las
calles de B y A como remate a esta zona del barrio, indicando asimismo
16/19
en un Anexo cuál era la documentación requerida para un Plan
Especial y un plano de alineación. En las determinaciones y parámetros
a tener en cuenta para el Plan Especial pueden apreciarse una
edificabilidad y una ocupación distintas a las contempladas en la
propuesta plantada por el interesado. Este informe se notificó al
interesado con fecha 23 de octubre de 2017, que el 2 de febrero de
2018, presentó una nueva propuesta de plan especial pero no será
hasta el 18 de abril de 2018 cuando se incorporan la evaluación
ambiental estratégica simplificada, impacto de género y estudio de
movilidad, que venían especificados como necesarios en el informe
previo notificado a los interesados.
Consta también que, el 12 de julio de 2018 se emite un nuevo
requerimiento, en orden a que el interesado aportase un análisis de
viabilidad económico-financiera y no será hasta el 6 de septiembre de
2018 cuando se aporta un estudio económico y financiero. En base a
toda la documentación, por Acuerdo de la Junta de Gobierno de 31 de
octubre de 2018, se admitió a trámite y se aprobó inicialmente el Plan
Parcial. Posteriormente, el 24 de enero de 2019 se solicitó a la
Comunidad de Madrid el preceptivo informe ambiental siendo emitido el
9 de abril de ese mismo año. Finalmente, con fecha 29 de julio de 2019
se aprobó el Plan Especial, lo que supone que se habría superado en
casi tres meses el plazo de seis fijados en el artículo 63.3 b) de la Ley
del Suelo de la Comunidad de Madrid 9/2001, de 17 de julio, pero en
ningún caso en un año y once meses como se sostiene, en tanto que el
plazo debe computarse, según establece ese precepto, desde la
aprobación inicial hasta la aprobación definitiva.
Estamos, por tanto, ante una dilación de escasa entidad, en parte
imputable a la aprobación del impacto ambiental por otra
administración.
17/19
Resta por analizar la tramitación de la licencia, que los interesados
presentaron el 10 de febrero de 2020, es decir, trascurridos más de seis
meses desde la aprobación del Plan Especial. En este último
procedimiento, coincidente con la suspensión de la tramitación por la
declaración del estado de alarma por el COVID, el 7 de julio de 2020,
tras el correspondiente informe de 25 de junio de 2020, se realizó un
requerimiento de subsanación y mejora de la solicitud, requiriéndose al
interesado para que aportase la declaración de haber colocado cartel
anunciando la solicitud de licencia y las características de las obras,
completase el proyecto técnico con una serie de documentos, aportase
la licencia de parcelación correspondiente a la agrupación de las
parcelas correspondientes al n.º bb de la calle B y el n.º aa de la calle A
de acuerdo con el apartado 12.6 del Anexo I B de la OMTLU, adjuntase
una serie de documentación en caso de que la actuación comportara la
ocupación de la vía pública y para que presentase documento
justificativo de haber constituido la fianza legalmente exigida. Dicho
requerimiento consta notificado el 9 de julio de 2020 pero no será
debidamente cumplimentado en su totalidad hasta el 24 de mayo de
2021.
Seguidamente y examinada la documentación técnica que se
acompañaba a la solicitud de la licencia, se observaron 20 deficiencias
en cuanto al proyecto, presentándose diversos escritos, siendo el último
que subsana las deficiencias de 18 de noviembre de 2021. Finalmente,
se resolvió el procedimiento mediante concesión de la licencia por
Decreto de 29 de noviembre de 2021.
Por tanto, se aprecia que la dilación del procedimiento de
otorgamiento de la licencia está motivada, al margen de por la
declaración del estado de alarma y las circunstancias extraordinarias
concurrentes que llevaron consigo, como fue la acumulación de asuntos
en tramitación en todas las administraciones, en una falta de diligencia
18/19
en los propios interesados tanto en la documentación aportada como en
su subsanación.
Así, de todo lo expuesto cabe concluir que estamos ante tres
procedimientos diferentes, que debían ser instados por los propios
interesados y que lo hicieron con importantes dilaciones en los tres
casos. A ello se une las deficiencias en la documentación exigida que
motivó distintos requerimientos de subsanación, que tampoco fueron
cumplimentados con premura, así como circunstancias ajenas a la
propia administración tramitadora, como fueron la aprobación de la
modificación del Plan General en el ínterin de la tramitación de la
consulta, la necesidad de informes preceptivos de otra Administración
en la aprobación del Plan Especial y la incidencia de la pandemia por
COVID en la concesión de la licencia. Todo ello hace que, más allá de
pequeños retrasos de mínima relevancia, no se aprecie en la tramitación
de los diferentes procedimientos una dilación excesiva e injustificada
imputable al ayuntamiento, siendo así que el proceder de los propios
reclamantes ha tenido una mayor incidencia en la tardanza en
resolverse los procedimientos y, por ende, en los hipotéticos daños que
se hubieran podido derivar, como los aducidos incrementos de costes de
construcción o aumento de tipos de interés.
En mérito a cuanto antecede, la Comisión Jurídica Asesora
formula la siguiente
CONCLUSIÓN
Procede desestimar la reclamación de responsabilidad patrimonial
presentada, al no apreciarse daño antijurídico atribuible al servicio
público municipal.
19/19
A la vista de todo lo expuesto, el órgano consultante resolverá
según su recto saber y entender, dando cuenta de lo actuado, en el
plazo de quince días, a esta Comisión Jurídica Asesora de conformidad
con lo establecido en el artículo 22.5 del ROFCJA.
Madrid, a 11 de enero de 2024
La Presidenta de la Comisión Jurídica Asesora
CJACM. Dictamen n.º 14/24
Excmo. Sr. Alcalde de Madrid
C/ Montalbán, 1 - 28014 - Madrid
LIBROS Y CURSOS RELACIONADOS
Responsabilidad extracontractual de las Administraciones Públicas. Paso a paso
14.50€
13.78€