Sentencia Civil Nº 8/2006, Audiencia Provincial de Baleares, Sección 5, Rec 524/2005 de 13 de Enero de 2006

La Audiencia Provincial de Baleares estima parcialmente el recurso de apelación del demandado sobre reclamación de cantidad; la Sala señala que está acreditada la defectuosa ejecución de la obra encomendada la demandado, si bien también está probado que en la mora en la que pudo incurrir el actor influyó la mala organización del trabajo y vigilancia, ya que si no se tenían las baldosas en el lugar en el que debían ser colocadas o no se tenía preparado el solado sobre el que tenían que colocarse (puestos ya los cables y tuberías que tenían que discurrir por debajo del embaldosado) difícilmente el embaldosador podía cumplir con su cometido en el tiempo previsto.