Sentencia Administrativo Nº 141/2004, Tribunal Superior de Justicia de Castilla y Leon, Sala de lo Contencioso, Sección 1, Rec 1040/1999 de 30 de Enero de 2004

Estima el TSJ en parte e recurso interpuesto, pues de lo actuado no cabe sino concluir que se ha producido retraso imputable a la empresa contratista a partir del día 19 de diciembre de 1997, que es cuando, según mantiene la propia Administración demandada se habría producido la entrega del 88,26% de la obra, con lo que estaría pendiente de entrega un 11,74% de la obra. Ello supondría, aplicando la solución de la propia Administración para el periodo de retraso comprendido entre el 19 de diciembre de 1997 y 29 de mayo de 1998, que el importe de la penalidad que habría de imponerse solo debería ascender a 805.000 pesetas, importe al que se reducirá la penalidad impuesta y que resulta de aplicar 5.000 pesetas diarias de sanción a los 161 días de retraso. De dicha cifra nosotros descontamos la penalidad impuesta por los días 19 a 23 de diciembre, ya que las obras deberían de estar ejecutadas el día 23 y no el 19, que es la fecha tomada por la Administración para imponer la penalidad por el segundo periodo.